革庭法律网

    包工合同工程建筑

    来源:http://www.gt0577.cn 发布时间:2019-08-07 点击数: 157

      承包合同是一种比较常见的合同,这种合同一般是比较常见的。承包合同方对承包中的项目的竣工时间以及所需要的材料有所规定。承包方应在一定的时间内将工程完成,并且交由发包人验收。接下来,就跟着华律网律师一起来看看个人承包工程合同协议书的内容吧。

      根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

      3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

      1、包工合同采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:

      (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。

      (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。

      (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

      (7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。包工合同

      (3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

      1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。

      2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。

      3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

      4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

      6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

      7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。

      1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

      2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

      6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

      7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,包工合同以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

      2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

      2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

      4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

      5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

      3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

      3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

      以上就是华律网小编为大家整理的有关个人承包工程合同的资料。综上所述,个人承包合同一具体表现为承包人的权利大,相应的承包经营风险的压力也大,但是可以有效的避免自然在承包合同时,相互推卸责任。如还有其他疑问需要找律师咨询,欢迎在线咨询。

      声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,遵守本网站规章制度发布。如果涉及商誉、版权等相关问题,请通过投诉通道提交相关权属信息,我们将第一时间核准并按照法律的相关规定及时进行删除处理。【投诉通道】

      近年来,农民工讨薪已成为了如今的社会热点之一,正是因为如此,对于农民工的保护如今已经成为了我国法律立法的重要目标之一。而这也体现出了我国法律公平公正的形象,但是到现实生活当中,政府工程拖欠农民工工资怎么办?华律网小编整理了相关的内容,希望对您有帮助。

      在涉及到建筑方面的业务的时候,基本上都会签订施工合同,而且施工合同涉及到的金额是非常大的,在签订的施工合同之后,是不是必须要到相应的部门办理备案工作?下面为了帮助大家更好的了解相关的法律知识,华律网小编整理了以下的内容。

      合同解除是合同法是非常重要的内容,而合同法规定,合同的双方当事人是可以协商解除合同的,也可以约定合同解除的条件,条件达成后可以解除合同,那么关于约定合同解除如何规定的?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

      工程质量是工程的生命,只有符合质量标准的建筑工程才能投入使用的,而公民发现工程质量有问题的,是可以向相关部门进行投诉检举的,那么检举建筑工程质量的检举书如何写?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

      中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令第四十六号《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议于2011年4月22日通过,现予公布,自2011年7月1日起施行。中华人民共和国主席胡锦涛2011年4月22日中华人民共和国建筑法(1997年11月1日第八届全国人民代...

      建筑业的发展也是我国的生活品质的巨大飞跃,建筑的产生不然能够带动经济的发展,建筑的产生也是必然能够让我国的居住环境得到较大的改善,那么在我国关于建筑业的法律当中,建筑安装工程质量的国家相关要求标准是什么?华律网小编悉心为您整理了以下资料,快来和小编一起学习相关的法律知识吧。

      承包合同是一种比较常见的合同,这种合同一般是比较常见的。承包合同方对承包中的项目的竣工时间以及所需要的材料有所规定。承包方应在一定的时间内将工程完成,并且交由发包人验收。接下来,就跟着华律网律师一起来看看个人承包工程合同协议书的内容吧。

      本操作指引由中华全国律师协会起草,其目的是向律师提供办理建设工程法律业务操作方面的借鉴经验,并非强制性或规范性规定,仅供律师在办理建设工程法律业务时参考。

      承包商应如何应对工程造价结算?第一点,如果是固定总价的合同,承包范围里不包括的部分一定要写得很明确,否则,承包商将陷于风险之中。第二点,要巧妙利用不平衡报价。施工企业和甲方所签的工程合同,是一揽子的买卖,有肉也有骨头,不是每个部分都赚钱,也不是每个部分都赔钱,但是不同的人可能会把骨头和肉分配在不同的地方。在后金融危机时代,部分企业倒下了,工程成为烂尾楼,工程...

      实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

      、工程转包是指承包人在中标,并与发包人签订《建设工程施工合同》,承包建设工程后,不派驻项目管理团队对项目进行管理,不实际履行合同约定的主要的技术经济责任和义务,以收取管理费的形式,将其承包的全部建设工程直接转包给第三人,或将其承包的全部建设工程肢解以后,以分包的形式,分别转包给第三人承包的行为(直接转包和间接转包)。

      国家工商管理局制作的建设工程施工合同通用范本包括协议书、通用条款和专用条款,这其中需要深入研究的当属通用条款。下面文章中就建筑工程索赔过程诉讼要点的诉讼证据问题做了详细的介绍,欢迎大家的阅读,希望能带来更好的帮助!